随着我们对自己的要求不断提高,撰写实用文书变得愈来愈频繁,实用文书应用于各种场合,实用文书怎么写好呢?以下由小编为大家精心整理的“工程协议书”,供你参考,希望能帮到你。
工程协议书【篇1】
引用外电源协议书北京崇开嘉信物业管理有限公司(以下简称甲方),北京学生活动管理中心(以下简称乙方)。依据甲方与北京市城区供电公司签定的 协议,就北京市新少年宫工程从左安蒲园小区引用外电源有关问题,经协商达成如下引用外接电源协议书:一、甲方责任权利(一)甲方同意新少年宫工程外电按供电局批准的施工图纸,从甲方管理的左安蒲园小区内六号楼东侧箱变柜处引出,经小区六号楼路段至新少年宫变配电室。(二)甲方同意乙方委托的外电施工单位在施工中所涉及到箱变处挖、堆土方、围挡、便道拆除。(三)甲方同意在乙方委托外电施工单位施工中给予相关方面的积极配合。(四)甲方要求乙方外电源使用补偿费 万元。(五)甲方有权要求乙方委托的施工单位施工后按原状保质保量恢复已拆除的有关设施。二、乙方的权利义务(一)乙方委托的外电施工单位有权按市供电局批准的设计图在左安蒲园小区内相关位置施工。(二)乙方承诺乙方委托的施工单位在施工中,必须按甲方有关要求施工,并承诺可拆除和损坏的设施保质、保量按原样恢复。(三)乙方同意给甲方供电使用补偿费 万元。(四)乙方承诺乙方委托的施工单位做好施工人员安全教育,文明施工,尽量避免给居民带来不便,并妥善处理好相互关系。以上协议共印8份,甲、乙双方各四份。协议自签字之日起生效。 甲方:北京崇开嘉信物业管理有限(公章) 法人签字: 乙方:北京学生活动管理中心(公章) 法人签字: 二〇一一年十一月三日
工程协议书【篇2】
雇主:____________________有限公司(以下简称:甲方)
承包商:____________________有限公司(以下简称:乙方)
项目名称:_____________________________。
项目地点:______________________________。
因财税第一条规定,纳税人有增值税应税销售额或进口货物,原适用__________%和__________%税率的,税率调整为__________%和 __________% 分别。本文件将从 __________, __________, __________开始实施。现经甲乙双方自愿、公平、友好协商,双方就在__________、__________、__________签订的_______________项目合同(以下简称原合同)达成如下补充协议:
1.原合同签订为含税价,工程造价不变。
2. 自__________、_____、_____起,乙方应及时全额开具甲方已预付的工程款,税率为增值税专用发票的__________%。 _____ 后支付的工程款,开具增值税专用发票,税率为__________%。
三、原施工合同规定,增值税专用发票的规定作废,增值税税率为__________%。
4.本协议经双方签字盖章后生效。本协议生效后,成为原合同不可分割的一部分。除本协议明确修改的条款外,原合同的其余部分仍具有完全效力。
V.如有未尽事宜,双方另行协商。
甲方:_______________________乙方:____________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /p>
工程协议书【篇3】
雇主:___________________(以下简称甲方)
承包商:___________________(以下简称乙方)
甲乙双方已就建设项目充分协商签署本合同,并共同遵守。
1.项目名称:_________________________________
2.项目地点:_________________________________
3.项目面积(包括土木工程、管道工程和电气工程):
共______平方米。
4.合同内容:_____________________________________________
5.建筑安装工程费用:合计人民币______________。
6.工程价款和费用的结算依据和支付方式:___________________________
7.项目开工日期:______________(日期________)
8.项目竣工日期:__________________________(日期)
9.工程质量:依据国家颁布的施工图、施工验收规范和质量检验标准。
10.甲方的主要义务:_________________________________
11.乙方的主要义务:_______________________________________
12.违约责任:
(1)甲方因自身原因延误支付工程价款时,每逾期一天,违约金按应付金额__________计算。
(2)如乙方未能在合同规定的时间内完成工程,每逾期一天,违约金按未完成工程的成本计算。
(3)如果甲方未能按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地和技术资料,乙方可要求延长工程日期,也可要求赔偿停工、窝工等损失。
(4)保险期为工程竣工后一年。
供热工程的保修期是供热期。
在保修期内,承包商应负责修复因其施工责任而导致的雨水渗漏、温水加热和管道泄漏。
如果是由业主或设计责任造成的,甲方应自行处理。
(5)因乙方原因造成建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
13.本合同附件:共______。
14.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。
直到工程竣工进行竣工验收和付款结算。
除了一个保修。
15.本合同一式两份,双方各执一份。
15份,承包人7份,发包人7份,发包人1份送建设银行。
雇主(盖章):______________
法定代表人(签字):________
_________年________月________日
签字地点:_____________________
承包商(盖章):______________
法定代表人(签字):________
_________年________月________日
签字地点:_____________________
工程协议书【篇4】
甲方:(委托方)_____________
乙方:(承包方)_____________
鉴于甲方拟对___________工程进行造价委托,现就造价委托事宜,达成如下协议:
一、工程范围
1、甲方委托乙方就工程范围内的工程造价进行全面造价审核和核算,包括但不限于人工费、材料费、机械费、设备费、运输费、施工管理费、其他直接费用和间接费用等。
2、工程造价委托范围为本工程全过程的造价咨询,具体范围以本协议约定为准。
二、委托期限
1、本协议自双方签字盖章之日起生效,委托期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
2、委托期限届满后,双方如需继续合作,应提前___________个月书面通知对方。
三、服务内容和方式
1.1乙方应对甲方委托的工程范围内的全部工程造价进行全面造价审核和核算,并编制造价审核报告,报告应包括但不限于以下内容:
(1)工程造价总额;
(2)工程造价组成部分及比例;
(3)工程造价的主要变化因素;
(4)工程造价的变化趋势及原因;
(5)其他有关工程造价的重要内容。
1.2乙方应按照约定的服务内容和方式提供服务,并按时完成委托工作。
四、委托费用
1、委托费用为___________元/年,总计___________元。
2、甲方应按照约定时间向乙方支付委托费用。
3、甲方应在乙方完成造价审核报告之日起十个工作日内向乙方支付委托费用。
五、保密条款
1、双方应对委托过程中涉及到的.所有商业机密和技术机密进行保密,不得向第三方泄露。
2、本条款的保密期限为___________年。
六、违约责任
1、如一方违反本协议的约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
2、如乙方未能按照本协议的约定提供服务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并有权解除本协议。
七、协议变更和终止
1、双方如需变更本协议的任何条款,应以书面形式达成协议,并经双方签字盖章后生效。
2、本协议经双方协商一致,可以提前终止。
八、协议生效
1、本协议自双方签字盖章之日起生效。
2、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________
签署日期:_______________
工程协议书【篇5】
甲方:
乙方:
经双方协商,就乙方为甲方制作安装工程达成如下协议:
规格:
协议金额:元(大写:元整)。
双方责任:
甲方责任:
提供工程安装位置、施工场地、用水电等事宜,如因现场协调原因拖延工期由甲方负责;
按协议规定支付预付款及结算余款,因付款拖延影响工期责任由甲方责任;
甲方委派相关人员进行施工现场协调,配合乙方进行现场施工。
(二)乙方责任:
提供工程的设计效果图、施工图及施工方案,经甲方签字确认后严格按施工方案进行制作和安装。
乙方保证工程的制作和安装达到双方协议的质量标准;(注:按图纸施工)。
乙方按协议规定的工期交工,因乙方原因拖延工期造成的损失由乙方负责;
乙方在工程制作和安装过程中因乙方原因出现的人身伤亡事故,其后果和责任由乙方负责。
工程因人为破坏,不可抗拒因素除外。
霓虹灯质量保二年,数码管质量保三年。
付款方式:
完工日期:
自双方签订协议后第二天算起为天(即年月日前完工)如遇特殊情况,经双方协商同意后,工期可后延。
附则:
1、本协议双方代表签字,双方单位盖章后生效。
2、本协议正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
3、本协议在执行过程中,如出现问题由双方协商解决。协商解决不了时可以提请甲方所在地人民法院仲裁。
甲方单位:乙方单位:
甲方代表:乙方代表:
工程协议书【篇6】
。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条工程项目的安排及费用
2.1该工程项目全部由乙方组织施工,并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2甲乙双方共同组成工程项目部,协调与业主及监理的关系。
2.3甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。
2.4乙方向甲方支付工程有效标价%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式:。
第三条甲方职责
3.1项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理,负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作,
资料共享平台
《工程合伙协议书范本》()。3.2甲方在工程现场设立双控银行账户,取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程计量款到位后扣除甲方管理费用,余款在三日内拨付给乙方用于工程施工。
3.3甲方在青岛完税后,甲方根据分包协议,负责向乙方出具代扣代收税款凭证。
3.4协助乙方整理工程竣工资料。
第四条乙方职责
4.1项目部由乙方委派项目副经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。如工程施工出现严重质量问题,甲方有权单方解除此协议,拒绝拨付工程进度款,并由乙方承担违约责任。
4.2乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。
4.3乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感,维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的`债权、债务由乙方负责。乙方对承担的工程任务的工期、盾量、安全等承担全部经济及法律责任。
4.4乙方管理人员必须遵守甲方的各项管理制度及国家有关法律、法规,服从项目部的统一领导。
4.5支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。
4.6乙方不得以甲方及项目部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。
4.7乙方的财务管理实行财务自主、独立核算,自负盈亏。
4.8本协议一式四份,甲乙双方各执二份,签字盖章后生效。
甲方:
法定代表人:
委托代理人:(签字)
年月日
乙方:
工程协议书【篇7】
2022工程内部合作协议书通用版是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。工程内部合作协议书通用版能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022工程内部合作协议书通用版正文内容
甲方:代表:地址:电话:乙方:代表:地址:电话:风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 以甲方名义承接的________工程,交由乙方具体负责施工,乙方是在完全理解和接受_______有限公司和业主签订的总包合同各项条款的基础上,甲、乙双方同意就相关内容达成如下协议:
一、甲方责任风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、负责向乙方提供已有证书等资源,对乙方施工的工程质量、安全、工期进行监督,定期进行检查,发现问题及时提出整改意见和处置决定。
2、负责审核乙方工程量报表、施工组织设计、工程预决算等。
3、向乙方下达甲方质量管理体系和信息化工作要求。
4、负责办理与业主单位、项目部的有关财务手续,监督乙方合理的使用资金。
5、协调与业主单位、监理单位及主管部门的工作关系;负责与业主单位签订合同并督促总包工单位履行合约;监督、配合、服务乙方按规范及总包单位、监理的规章制度完成工程项目的实施。
二、乙方责任
1、乙方为本工程具体承包责任方和实际施工管理者,全面负责与业主单位签订的承包工程的合同内容或相关条款中甲方承担的责任,甲方与乙方共同承诺业主单位的各项条款均由乙方承担。乙方自行自负盈亏的核算体系,自行组织项目部管理班子,接受并执行甲方的监督管理和相关规定要求。
2、乙方严格按甲方管理体系的要求,强化工程施工管理,争创文明工地、优质结构等企业业绩和个人荣誉。乙方在施工过程中,必须严格执行规范、图纸、操作规程及总包单位的要求,及时办理所有相关手续,否则由此发生的一切法律和经济责任均由乙方负责。
3、乙方承担自进场施工到工程竣工、保修等安全责任、经济责任、履约责任等,承担工程项目可能出现的不可预见及不可抗拒的包括工程停缓、资金未能到位、履约保证金返还等市场风险、责任风险和经济风险。在总包单位、业主单位侵犯甲、乙双方权益时,乙方有义务承担责任,同时乙方无条件放弃对甲方的任何诉求。
4、乙方组织的施工人员必须有体检合格表、符合《劳动法》的用工条件,特殊工种及技工必须持证上岗。
5、业主单位资金不到位,甲方授权乙方直接向业主单位要求按合同规定执行。甲方配合乙方办理注册、环保、开竣工等手续,费用由乙方承担。因拖欠材料款及人工工资等纠纷未解决前,甲方有权从乙方应收的工程款、履约款和乙方自有资产中抵扣。
6、乙方不得以甲方名义赊欠材料。乙方要以自己的名义对外采购材料、租赁施工机械,其签订的合同也承担相应的经济责任、法律责任。如甲方同意盖章并由乙方签字认可的材料、人工等合同文件,乙方必须自觉履行其文件内容,否则由此产生的所有责任由乙方负责。
7、乙方向业主单位承诺的各种费用及向业主单位缴纳的各种履约保证金由乙方负责。
三、双方约定
1、乙方承接的工程为________工程,不包括________工程,工程施工地点在________市场范围内。乙方必须确保遵守当地税务、公司、建管等主管部门的规则制度。
2、工程款必须汇入甲方________分公司或合同要求的约定账号(含甲方批准后的其他账号),为保证资金安全操作,乙方财务人员必须做到在账号安全的情况下速进速出,确保资金安全操作。总包工单位支付工程款时必须由甲方或甲方分公司出具专用收款收据。乙方必须每年底对清与甲方、总包单位的往来款。
3、双方在合作前各自的所有债务、债权各自负责与承担。
4、关于印章方面的约定:
(1)甲方总公司、分公司的所有印章乙方必须按甲方公司规定办理登记,留存、审批等手续,经同意后乙方承担相应的包括借款等经济责任。
(2)除甲方负责人________同志同意审批外所有公章不能用于贷款、担保、承诺、签订合同等经济类事宜,同时乙方不具备委托权。
(3)对涉及到企业信誉、重大事项须用章时必须经甲方领导同意审批。
四、乙方上缴给甲方的相关费用
1、本工程乙方在________年____月____日前应缴纳给甲方履约保证金______万元(履行完本协议约定退还无息本金)。每年上缴给甲方项目建造师使用费______万元。两个项目以外的另行计算。
2、本工程乙方上缴给甲方管理费(目标利润)按开票金额______%比例收取。(或者年包干上缴________万元,其中在每年____月份前上缴________万元,另一半在____月前上缴)。
3、乙方承担并缴纳各种税费,包括营业税、企业所得税、个人所得税、印花税。乙方负责缴纳当地主管部门的各种费用(包括定额编制费、测量费、注册费、经济处罚费)。
4、乙方承担甲方派出人员的工资及相关费用,其中:________每年包干费万元,________年包干费用________万元,此费用在施工期间按月由乙方按月结清。
五、违约责任风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。 合作期间若一方不履行本协议,另一方可自行决定终止本协议,并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。
六、争议解决协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。
七、其他
1、本协议一式_______份,各执______份,本协议自双方签字盖章后生效。
2、本协议的有效期从________年____月____日起至________年____月____日止。甲方(签章):代表人(签字):________年____月____日乙方(签章):代表人(签字):________年____月____日
工程协议书【篇8】
分包工程协议书
合同编号:
一、协议双方
发包单位:(以下简称“甲方”)分包单位:(以下简称“乙方”)
甲方将部分工程发(分)包给乙方施工,为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针,根据国家建筑行业有关法规,明确双方的安全、环保责任、义务,确保施工安全、保护环境,双方在签订工程施工合同的同时,签订本协议。
二、承包工程项目
1.工程项目名称:按发包方与建设方的施工合同。
2.工程地址:按发包方与建设方的施工合同。
3.承包范围:按发包方与建设方的施工合同。
4.甲方为乙方提供开具分包发票的所需文件,乙方不参与项目的施工、管理及盈亏。
5.乙方开出《外出经营活动税收管理证明》并开具分包发票后,甲方按所开票金额的%,向乙方交纳企业所得税,工程所在地的营业税由甲方负责支付。
6.本协议一式二份,经协议双方签字、盖章后有效,甲、乙双方各执壹份。
7.本协议与工程施工合同正本同日生效,甲、乙双方必须严格执行。
8.双方根据本工程的具体情况增加有关的条款。
甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章)
法定代表人:法定代表人:
或委托代理人:或委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
签订日期:2014年2月15日
工程协议书【篇9】
甲方:
乙方:
甲方愿将____工程以包工的方式承包给乙方,经双方充分协商一致,达成如下协议:
一、承包内容:_____________________。
二、承包价格:
三、结算方式:乙方施工完毕验收合格7天后方可结算。
四、付款方式:所有工程完成验收合格后一次性结清承包价款。
五、质量要求:必须按甲方提供的施工图、甲方要求的.建筑工程规范和要求施工,必须达到建筑工程质量验收标准。如因工艺问题造成的返工,一切工费由乙方负责。
六、工期要求:工程总工期为____天,即施工时段为___年__月__日至___年__月__日,工期包括雨天在内,每延迟一天按贰佰元进行处罚。
七、其他要求。
1.施工期间,坚决杜绝一切安全事故发生,所有安全事故无论大小,概由乙方负责。
2.施工期间,乙方必须服从甲方相关技术人员的现场指导和监督,不得以任何借口无理取闹,拒绝施工。
3.乙方若无故擅自停工,甲方有权终止合同,前面工程所发生的费用甲方概不负责,合同另签他人。
4.乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定,遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度,爱护甲方财物,维护甲方利益,服从甲方的领导、管理。乙方在施工中因违章作业,违反劳动纪律,发生人身伤亡事故,概由乙方自己负责。
5.工程竣工后由甲方验收质量检查,并签字付款。
八、本合同一式二份,甲方乙方各执一份。自签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
工程协议书【篇10】
工程分包协议书
甲方:吉绅汽配园项目部
乙方:身份证:
根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》以及有关法律、法规有关规定甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订协议。
一、承包内容:经甲方双方协商,甲方同意将吉绅汽车配件厂一期道路施工中的雨、污水管铺设、路基路床平整、水泥路面浇筑、路牙安装要求承包给乙方施工、材料由甲方提供,乙方负责按规范施工。
二、价格:
1、雨污水管铺设φ200—φ300的每米12元,φ400—φ600的每米15元(包括平整、运沙、填沙、安装)。
2、砌筑污水圆井02S515-19每座450元,02S515-20每座650元,污水方井02S515-9
9、100每座200元。
3、砌筑雨水圆井02S515-10每座450元,02S515-11每座650元,砌筑雨水小边井每座80元。
4、筑40公分灰土每平方米13元,平整路基路床每平方米2元,浇筑22cm厚混凝土路面自拌料每平方米18元,若用商品混凝土每平方米16元(包刻纹、切缝、灌沥青、路面养护)。
5、路牙安装每米8元(包括护牙、扣缝),过路管安装每米10元。
三、所有款项安装结束后付给。
四、施工质量要求:按图纸要求及国际建筑标准设计图集规范施工,所有安装完成后必须进行闭水试验,合格通过现场监理、管理公司及业主的验收,并最终通过扬州质监站验收。
五、工程进度:本期工程施工进度要求为一个月,乙方必须满足甲方进度要求,确保作业人员数量,如因乙方原因造成工期拖延,造成业主对我方罚款等,我方将按同样比例对乙方进行处罚。
六、施工安全:
1、在施工过程中,乙方必须服从工程项目部及甲方的指挥、领导与管理,如不服从,甲方有权终止协议由此引起的经济损失乙方自负。
2、乙方进场人员确保身体健康,所有工人进入施工现场必须戴好安全帽,严禁工作时间饮酒及酒后上班,严禁在操作过程中嬉笑打闹。材料、工具不得乱抛乱扔,吊运材料、工具时其下方均不准站人,乙方因违反操作规定而发生的工伤事故,由乙方承担有关费用。
七、施工现场作业人员遇到施工中各类问题,应积极会同甲方共同协调处理,并服从甲方施工人员安排,若未服从施工人员安排,施工人员有权对其处50-2000元罚款。严禁同现场其他人员发生打架斗殴及随意拉电等现象,如有发生,按发生一次罚款1000元。
八、甲方提供挖机,乙方人员自备生产中所需要的工具。
九、本协议一式贰份,双方各执一份。
甲方签字日期:
乙方签字:日期: