施工合同简易版本(推荐十篇)

施工合同简易版本。

随着我们的知识面不断扩大，我们可能会用到一些范文，范文包含各种各样的文章，在哪里可以找到相关的范文呢？以下是小编精心收集整理的施工合同简易版本(推荐十篇),带给大家。欢迎学习和参考，希望对你有帮助。

施工合同简易版本【篇1】

施工合同简易版

第一章 总则

本合同是由甲方与乙方签订的，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，对建筑项目的设计、施工工程等各个方面进行约定和规定。

第二章 合同内容

1. 工程承包范围

本工程承包包括：设计、施工、建设中所使用的设备、器具等的购买、维护等；

2. 工程质量

本工程的设计、施工、材料等要符合国家有关法律法规和工程规范的规定，保证工程的质量符合施工合同及相关标准要求。

3. 工程价格

本工程总价为****万元人民币，支付方式为预付款和进度付款，预付款在签订合同时支付，进度款按照合同规定的进度及时支付。

4. 工程进度和计划

工程进度按照合同的要求和规定执行，甲方有权利对其进行监督、检查。

5. 工程安全

在工程施工期间，若出现工程安全事故，由双方共同承担相应的责任；

6. 工程保修

工程验收合格后，乙方承诺对工程在保修期内所发生的质量问题负责修复，保修期为一年。

第三章 合同变更、解除和终止

1. 合同变更

本合同如需变更，双方需经过协商、一致同意和签订书面变更协议。

2. 合同解除

（1）双方一致协商解除合同；

（2）本合同约定的条件不符合法律、法规规定；

（3）其中一方违约，对方有权解除合同。

3. 合同终止

本合同终止时，乙方应在合同签订之日起5日内向甲方交还担保金和其他有关文件资料，双方解除合同。

第四章 合同的效力和争议解决

1. 合同效力

本合同自双方签订之日起生效，对双方具有法律约束力。

2. 合同争议解决

双方一致同意在合同签订地的人民法院解决本合同相关争议。

第五章 其他事项

本合同附件

1. 工程设计方案

2. 工程建设计划

3. 工程材料和设备清单

4. 工程质量验收标准

甲方：

签章：

日期：

乙方：

签章：

日期：

以上为本合同正文，本合同生效后甲乙双方应在________号前完成施工并竣工验收，合同终止时自动解除。如有未尽事宜，可另行协商约定。

施工合同简易版本【篇2】

关于施工合同简易版本

随着经济的快速发展，建筑施工行业也迎来了新的春天。为加强建筑项目管理，保证建筑施工的安全和质量，施工合同成为了建筑施工行业中不可或缺的一环。然而，由于许多建筑施工单位对法律法规的缺乏了解，也由于施工合同涉及范围较广，难以理解，因此简易版本的施工合同有其存在的必要和重要性。

一、施工合同的基本概念

施工合同是指建筑施工双方在建筑工程方面所达成的有关施工内容、质量、工期、价格、保证金、安全、技术等方面的权利和义务的书面协议。施工合同一般由双方签订，并由双方共同遵守，以确保工程顺利进行，并达到预期的效果。

二、施工合同的主要内容

1. 工程范围：说明施工的范围和工程量，明确双方对工程范围的理解和协调。

2. 工程质量：约定工程质量标准，明确双方对工程质量的要求，以保证工程质量符合规划和设计要求。

3. 工程价款：约定工程价款、支付方式和期限，明确双方对工程价款的要求和协调，确保施工企业的收入和建设单位的节约。

4. 工期要求：约定施工期限、工期管理、提前竣工等要求，确保工程进度，达到规定的进度目标。

5. 施工保健：约定施工保险、保证金、担保等要求，以保证施工企业的资金安全和建设单位的保护。

6. 安全文明施工：约定安全、环保、文明施工要求，明确双方对施工环境和工程质量的要求，保证施工不会对社会和环境造成损害。

7. 技术服务：约定技术服务、技术支持和技术保证等要求，以保证施工质量符合规划和设计要求。

三、施工合同的优势

1. 保障工程质量：施工合同的详细约定，确保了双方在工程质量、安全和环保等方面的责任和义务，保证了工程的质量。

2. 明确工程量和工程价款：施工合同明确了工程量和工程价款，使工程量和价款保持平衡，避免了工程量不足和资金不够的弊端。

3. 推进工程进度：施工合同明确了工程进度要求，促进了工程进度的推进，避免了施工进度缓慢的问题。

4. 保护施工企业和建设单位的权益：施工合同明确了双方的权利和义务，保护了双方的合法权益，避免了纠纷和风险的出现。

四、施工合同的结论

施工合同是建筑施工行业的重要约束和保障，是建筑施工监管和管理的基础。简易版本的施工合同具有简明扼要、易懂易学、规范明确等优点，能够更好地服务于建筑施工行业和社会大众，提高建筑施工行业的管理效果和工程质量，使建筑施工行业更加健康、快速、稳定地发展。

施工合同简易版本【篇3】

施工合同简易版本

一、合同签订及生效

甲方：（委托方）

乙方：（承接方）

地址：

电话：

邮编：

以下简称甲方或乙方。

为了明确委托方和承接方的权利和义务，并规范建筑工程工作，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚信和公平的基础上达成如下合同：

二、委托工程名称及工程地点

工程名称：

工程地点：

三、建设内容及技术规范

1、建筑工程的建设内容、质量标准、技术规范、进度计划、设计文件、施工方法和工程数量由双方协商确定，并详细载明于本合同或合同附件。

2、乙方施工的建筑工程应遵守相关法律法规和规范要求，符合安全、环保、节能和保护公共利益等要求，并保证工程质量符合国家和地方有关规定。

四、施工方式及进度计划

1、工程的施工方式由双方协商确认，并详细列入施工方案和进度计划。

2、乙方应根据本合同约定的进度计划，完成建筑工程的设计、施工和验收等工作，并向甲方及时提交相应的工程报告和资料。

五、工期及保证期

1、本合同的工期约定为：自（年）（月）（日）起至（年）（月）（日）止，共计（）个月/天。

2、工程完成后保修期为（）个月/天，保修期内的修理和维护应免费。

六、工程价款及支付方式

1、本工程预算价款为（大写）人民币（小写）元整。

2、支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，支付方式为银行转账或现金支付，付款期限为合同约定的每次工程款付款31天内。

七、违约责任

1、本合同任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任，并承担因违约行为而产生的全部经济损失。

2、双方在执行本合同时，如有争议，应友好协商解决，协商不成的，提交当地仲裁机构仲裁。

八、保密协议

1、双方保证合同约定的技术、商业和其他机密资料，不向第三方泄漏。

2、本合同终止或解除后，双方仍应保守工程的商业秘密，并对工程的相关技术、资源和知识产权承担保密义务。

九、合同变更

1、双方在执行本合同时，如有必需变更合同约定的内容，应以书面形式协商确认，并签署变更协议，加盖公章。

2、变更后的协议内容与本合同具有同等法律效力，并作为本合同的附件。

十、合同终止或解除

1、本合同在期限届满时自动终止，或合同双方协商一致解除。

2、合同终止或解除后，双方应共同完成相关的工作并结算相应的款项。

3、合同终止或解除后，双方仍应履行保密义务和其他约定的义务。

十一、法律适用和争议解决

1、本合同的订立、履行和解释适用中华人民共和国相关法律和法规。

2、因履行本合同而发生的争议，应优先通过友好协商方式解决，如果协商不成，应提交当地仲裁委员会仲裁。

十二、附件

本合同附件包括施工图纸、工程设计方案、施工进度计划、验收标准和质量保证书等资料，附件与本合同具有同等效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人签字： 法定代表人签字：

日期： 日期：

施工合同简易版本【篇4】

施工合同简易版本

本合同由以下双方于合同签订之日起生效：

甲方：（委托方名称）__________，地址：__________，联系人：__________，电话：__________。

乙方：（承包方名称）__________，地址：__________，联系人：__________，电话：__________。

在本合同中，“委托方”为需施工的一方，“承包方”为承担施工任务的一方。

一、施工执行

1.1. 委托方要求乙方按照本合同及附件中的说明，对指定地点进行施工。

1.2. 施工期限为：_____________。

1.3. 本合同中提到的所有工作和服务都应按照相应的质量和标准进行。

1.4. 合同履行期间，乙方应派遣必要人员对工作情况进行检查、指导，已经验收的工程应当合格，达到规定质量标准，能够达到或超过工程设计文件要求，经委托方验收合格后方可交付。

二、付款方式

2.1. 本合同所述费用为人民币__________。

2.2. 在施工工程开始前，甲方应支付合同总额的__________％，作为预付款。

2.3. 施工完成后，委托方应当对工程进行验收，验收合格后乙方应向甲方提供发票。甲方应在验收合格之日起__________天内支付剩余的费用。

三、违约责任

3.1. 若乙方未能按照本合同、附件、计划和其他相关协议等的要求开展工作、提供服务，甲方可以书面通知乙方，并要求乙方在____天内整改。若乙方未能及时有效地采取补救措施，甲方可以终止合同并保留向乙方追究违约责任的权利。

3.2. 乙方违反本合同规定，未能履行义务，造成委托方损失的，应承担相应的违约责任。

3.3. 双方协商后解决争议，若协商无效，向被告住所所在地的人民法院提起诉讼解决。

四、其他条款

4.1. 本合同任何一方违反合同条款造成的损失，由违约方承担全责。

4.2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同义务履行完毕之日止。

4.3. 本合同未约定事项，应依据相关法律法规进行解决。

以上为双方共同签署的《施工合同》，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方负责人：_____________签字：_____________

乙方负责人：_____________签字：_____________

签订时间：____年____月____日

附件：__________（如有需要，请附加）

施工合同简易版本【篇5】

施工合同简易版本

第一部分：本合同的双方

本合同由以下双方签订：

甲方：___________________（以下简称“业主”），

住址：____________________，

联系电话：___________________；

乙方：___________________（以下简称“承包商”），

住址：____________________，

联系电话：___________________。

第二部分：工作的描述

业主要求承包商在业主的物业上进行以下工作:

___________________________________。 （可包括施工、翻新、维修、建筑等活动的详细描述）

该工作必须在以下时间内完成：___________________。

第三部分：价格和支付条款

1. 承包商同意将该工作完成的总费用定为___________________。

2. 支付方式：___________________。

3. 折扣和罚款：___________________。

第四部分：性能保证

承包商同意完成该工作，同时确认其完成所使用的所有材料和零件均为高品质，并将其在工作时保持在最优状态，直到该项目完整交付业主。

第五部分：违约和纠纷解决

1. 如不可避免地违反了本合同的任何一方，另一方有权利延迟支付或重新考虑适当的罚款和损失。

2. 在任何违约或争议情况下，双方同意，首先尽力平静解决纠纷；如果无法达成共同协议，则将该纠纷提交国际仲裁机构解决，仲裁庭由双方共同决定。

第六部分：其他条款

1. 该合同一经签署生效，且在任何一方未能得到签署前并不生效。

2. 双方确认，已仔细阅读并了解了本合同的所有条款，包括所有“其他”或未经签字的条款。

3. 本合同是通过双方意见的书面表达而订立的完全协议；该协议代替双方订立的所有其他书面或口头协议以及双方在订立本协议之前可能达成的任何宣传或表达形式，包括与此有关的电子邮件。

4. 本合同不得转让，而且不得修改，并且仅可为完成此项目而执行。当本合同过期或工作完成时，双方同意销毁所有相关文件，如有必要，包括手写版本和电子版本。

双方确认已经仔细阅读并同意遵守以上所有条款和条件，并签署本合同以作为有效的证据。

业主签字：_____________________________日期：________________

承包商签字：___________________________日期：________________

施工合同简易版本【篇6】

施工合同简易版本：以合同为基础的合作关系

一、合同的缘起

工程建设的过程中，总离不开合同。合同是指当事人为明确权利义务、维持合作关系而订立的法律文书。在工程建设领域，合同的功效不仅仅在于约束当事人，更在于维护公平和诚信原则的实现。

当然，有关合同的问题有时候并不是那么容易处理的。在很多情况下，因为工程建设项目的复杂性和不确定性，相互之间常常产生分歧，往往会导致争议的产生。在此情况下，合同便成为当事人解决纠纷的主要依据。

二、合同的内容

施工合同是指建设企业与施工承包商之间订立的，以承包人为主要义务方的合同。通常包括以下几个方面：

（一）基本条款

合同编号、合同名称、签订日期、合同双方基本信息、项目规划等。

（二）工程内容及范围

工程名称、建设工程规模、工程营造的地点、工程实施的时间、工程主要建筑物建材等信息。

（三）标的价款

合同总价及结算方式、货款支付、材料报销等相关事项。

（四）工程时间

工程工期、分项计划、验收时限、罚款标准等。

（五）保证金及担保

合同保证金、担保人姓名、保证金退还时间、担保费用等相关费用。

（六）违约责任

违约的定义、违约处罚、违约金的支付方式等。

（七）争议解决

争议解决方式、争议调停、争议仲裁、争议诉讼等。

（八）其他条款

如保密、保障等。

三、合同的约束力

施工合同的约束力非常强。这是因为合同受到法律的保护并据以定出了施工双方的权利义务。双方要么完成合同规定的工作，要么承担合同上约定的责任及责任。如果有一方未能履行合同义务，对方可以向相关部门举报并请求援助。如果仍无法解决，双方可以向法院提起诉讼，最终由法院作出判决以保护合同的约束力。因此，在建筑工程建设过程中，施工合同的重要性不言而喻。

四、合同实施中的注意事项

首先，合同的制定要以公平、合理、充分协商为原则。任何一方不得利用某种优势来歧视另一方，滥用行政权力或做出不公平的要求。

其次，签订合同时，应确保协议条款明确、易于执行、能够保证项目的顺利实现，并保证各方的合法权益得到维护。

第三，签订合同时，应认真考虑规定合同的保密条款，防止合同内容被泄露或滥用。

最后，双方在协商合同时，应注意确保合同的法律效力、实施力和公信力，并确保合同内容真实合法、不含有歧义条款。

五、合同的重要性

施工合同的签订和实施，是建筑工程建设过程中最关键的环节之一。它不仅是法律保障建筑工程施工安全的有效途径，同时也是建筑工程的成功落实的重要基础。合同的签订与落实对整个工程的完成质量、进度、成本和合法性均有着至关重要的影响。

因此，施工合同应不断完善，切实加强合同的法律效力、实施力和公信力，加强合同的统一管理，进行合同业务的规范化、标准化、流程化和数字化，以提高施工合同的质量和管理水平。

总之，施工合同是建筑工程中最基本的合作协议之一。它为建筑工程在建筑安全、施工质量、工期进度和规范管理等各方面提供了法律保障。同时，施工合同也是建筑工程顺利完成的重要保障之一。因此，建筑企业和施工承包商在签订此类合同时，必须充分重视，正确处理和落实。

施工合同简易版本【篇7】

施工合同简易版本：签署建筑经济合同，合理保护自己的合法权益

近年来，不管是住房、商铺，还是工厂、医院等建筑，都在快速发展，但埋藏着各种纠纷也同样不容忽视。为保障自身权益，签署建筑施工合同是保障企业发展与维护个人利益的法定途径。本篇文章将围绕“施工合同简易版本”这一主题展开阐述，希望能够点亮签署合同的方向与灯塔，并指引有关各方能够更好地为签署合同做好准备。

一、施工合同该具备何种基本元素

（1）当事人：合同所规定的当事人应当依照其合法身份加以描述，以明确合同的关联主体。

（2）工程内容：即对承包商应承担的工程性质、建筑内部构件的设备、工程建设基础、施工标准质量以及验收标准等相关问题进行详尽描述。

（3）价款及支付方式：承包商应告知受托方负担的合理成本（人工费、运输费、材料费、税费、转包费等）以及付款方式、时间等，以避免造成异议。

（4）工期：包括工程开工、完成实践、交付使用等基本时间点，以及补充规定的延期情况等需求。

（5）索赔清单：如遇无法预测的拍摄任务影响，自然灾害、不可抗力、过期付款等应该签署相应的规定以清晰宣传权益。

二、施工合同应该如何签署

（1）事先约定专业人士陪同：做好签署前的资料准备，约定专业人士一同到场以理性分析合同内容，并对疑惑的地方进行解答。

（2）注意文本细节：确认文本语言在理解上不会带来一定模糊性及在合同签署前需确保文本无误，以避免后期纠纷。

（3）相关漏洞的整改：注意合同有无涉及代理权、追加工程、验收标准低于行情等相关风险问题，划定非法操作视为毁约的规定，以充分保障自己的合法权益。

（4）保留复印件并签署相关文档: 在签署时选定双方各自保留的复印件，并制作相关的附属文档，如订婚书等，以保证在彼此权益互相依赖的基础上进行有效签署。

三、施工合同发生纠纷时该怎么处置？

遇到合法纠纷时应首先采用妥善协商的方式加以解决，若无法协商达成共识，依照国家的法律程序、法规进行合理申诉，以保障各方的权益。

总之，在合同签署前，各相关方应合理认识合同的相关基础元素和细节，梳理好业务流程、启动方案、要求、验收标准等，以有效指引合同的签署方向。由此，我们相信在合同签署及合同过程中，可以保障各自利益，最终获得更好的合作回馈。

施工合同简易版本【篇8】

施工合同简易版本

一、合同双方

甲方：

地址：

联系电话：

统一社会信用代码：

乙方：

地址：

联系电话：

统一社会信用代码：

二、合同目的

甲方与乙方在平等互利的基础上，达成本施工合同，甲方委托乙方在合同约定的时间内进行工程施工。

三、工程范围

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程规模：

4、建筑面积：

5、工程内容：

6、工程期限：

7、施工方式：

8、质量要求：

9、合同价款：

四、施工责任

1、甲方的责任：

（1）按规定及时向有关单位报备本工程的验收及备案手续；

（2）向乙方提供合理的场地、通信、供水、供电、消防等配套设施；

（3）按合同约定及时支付乙方的工程款项。

2、乙方的责任：

（1）按照合同规定完成本工程的设计和施工任务；

（2）保证工程建设质量，担负工程质量问题的追究责任；

（3）按照合同约定完成工程，并按时交工。

五、合同约定

1、付款方式：

甲方根据施工进度向乙方逐步支付工程款项，约定方式如下：

（1）工程开工前，甲方支付合同总价款的20%；

（2）工程完成50%及验收合格后，甲方支付合同总价款的60%；

（3）工程全部完成并经验收合格，甲方支付合同总价款的20%。

2、保证金：

甲方应预付总价款的10%作为乙方履约保证金。保证金在施工完成并验收合格后，甲方无任何赔款要求，乙方完全履行合同义务后，保证金应当退还。

六、违约责任

1、甲方违约：

（1）未按照约定时间付款的，应加付违约金；

（2）未向乙方提供必要的配套设施和场地的，应承担由此产生的损失。

2、乙方违约：

（1）不按合同约定的质量标准施工，则应承担返工的全部费用；

（2）未按合同约定的工期完工，则应按规定支付迟延违约金。

七、法律适用与争议解决

本合同的解释、效力、执行与争议解决，均适用中华人民共和国的法律。双方协商不能解决的争议，可根据另行约定的仲裁规则进行仲裁。

八、补充协议与合同变更

本合同的补充协议和变更，必须由双方协商和签署书面协议，具有法律效力，成为本合同的补充和变更。

九、合同效力

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

以上为施工合同简易版本的主题范文，助您快速了解和了解合同的基本内容。施工合同作为建筑工程重要的法律文件，必须确保双方的权益，保证工程的顺利进行和良好的质量和安全标准。希望这篇文章对您有所帮助。

施工合同简易版本【篇9】

施工合同简易版本

1. 合同背景

本合同是为了明确由甲方委托乙方进行的建筑工程施工的相关事项，保证工程的顺利进行以及双方合法权益的维护而制定的。

2. 合同基本条款

2.1 项目名称：_______________

2.2 建设地点：_______________

2.3 建设性质：_______________

2.4 工程量及工程的主要内容：_______________

2.5 工程起始时间：_______________

2.6 工程完成时间：_______________

2.7 工程质量标准：_______________

2.8 工程价款及支付方式：_______________

2.9 违约责任：_______________

2.10 风险应对措施：_______________

3. 合同内容

3.1 工程质量

乙方须按甲方要求，在规定时间内按照国家相关法律法规及标准进行工作，确保工程质量符合国家建筑工程质量评定标准，达到相关要求。

3.2 工程进度

根据工程的具体情况，工程的起始时间和完成时间由甲乙双方协商确定。乙方应当将工程进度控制在合理的范围内，确保施工作业及时完成。

3.3 工程价款及支付方式

根据工程的具体情况，工程价款由甲乙双方协商确定。乙方应在规定时间内向甲方交付发票、收据等相关材料，并按照双方商定支付方式进行支付。

3.4 违约责任

如双方任何一方未履行合同项下的义务，对方有权要求违约方承担相应的违约责任， 违约方还需承担因违约所引起的相应损失。

3.5 风险应对措施

如在工程期间出现自然灾害、公共事故等不可抗力因素，甲乙双方应协商解决措施，避免因此引起的进度延误、质量问题等问题。

4. 合同生效与效力

本合同自双方签署之日起生效，自然到期或工程完工后自动失效。双方应当严格履行协议，如有争议双方应协商解决。

5. 合同解释

本合同的解释权归甲乙双方共同拥有，如有任何争议，将通过协商或调解解决，协商或调解不能协调的，应向有管辖权的法院提起诉讼。

6. 合同签订

甲方（单位/个人）：__________（签字/盖章）

乙方（单位/个人）：__________（签字/盖章）

证人：_____________（签字）

日期：_____________

施工合同简易版本【篇10】

施工合同简易版本

合同双方：甲方（建设单位）：_____________乙方（承包商）：_____________

鉴于甲方拥有建设项目的权力，并希望将该项目委托乙方进行施工，为此双方达成以下协议：

一、项目名称和地点

甲方授权乙方对以下项目进行施工：

项目名称：___________________________

地点：______________________________

二、工程内容和标准

乙方应在指定时间内，并按照合同规定标准，按时完成以下工程：

__________________________________________________

__________________________________________________

三、合同价格

1. 合同价款总额：______________________元（人民币）

2. 合同价款支付方式：

（1）本合同签订后，甲方应当向乙方支付合同价款20%作为工程预付款；

（2）工程完工后，甲方应当向乙方支付合同价款80%作为工程完工款；

（3）甲方在验收合格之后，应当在3个工作日内支付工程完工款；

四、工程期限

1. 工程开始日期：_______________

2. 工程结束日期：_______________

3. 工程进度计划：

__________________________________________________

__________________________________________________

五、合同保证金

1. 合同保证金总额：________________元（人民币）

2. 合同保证金支付方式：

（1）本合同签订后，甲方应当向乙方支付合同保证金10%；

（2）工程完工后，甲方应当在10个工作日内返还合同保证金。

六、合同变更

1. 工程开始前，甲方可以提出变更要求，但是要在双方协商后，签署新的合同附加协议，并支付相应款项；

2. 工程开始后，甲方提出变更要求，乙方可以选择接受或拒绝，如果接受，则在签署新的合同附加协议后，乙方将按照新合同对工作进行调整，并支付相应款项。

七、合同违约责任

1. 乙方未按照本合同规定完工或达成的质量标准，甲方可以提出抗辩，乙方将在15个工作日内予以处理；

2. 乙方未按照规定时间完工，甲方可以要求赔偿5‰合同价款；

3. 若因甲方原因造成工程延误或工程计划变更，乙方不负责任；

4. 若因乙方原因，造成损失，乙方应当予以赔偿。

八、合同争议解决

1. 双方对本合同的解释或执行发生争议，应当友好协商；

2. 若协商不成，则可以依法诉讼或提起仲裁，仲裁地点为本合同签订地点。

九、其他规定

1. 本合同的任何补充协议及附件均为本合同的有效组成部分；

2. 双方的地址、电话、邮编、联系方式在本合同签订后不得更改，如因地址变更引起的损失由变更方承担；

3. 本合同未尽事宜，由双方商定并签署补充协议。

十、合同生效

本合同在双方签字后即刻生效，并在工程完工后进行终止。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签署时间： 签署时间：

合同书编号：__________________________