协议范本。
在日常的生活当中,我们经常会需要使用到一些范文,范文可以帮助我们自身的写作,有哪些范文值得参考呢?为此,小编特意呈上“协议范本格式通用”,请收藏好,以便下次再读!
协议范本格式 (篇1)
赠与合同协议模板精选篇1
赠与人:__(以下简称甲方)
受赠人:__(以下简称乙方)
兹为债权及股票附负担义务赠与。经双方同意达成如下协议:
第一条甲方自愿将第二条记载债权及股票赠与乙方,而乙方愿遵守合同负担义务受赠。
第二条赠与标的物
一、债权:
(1)债务人:X
(2)债权额人民币__X万____X仟元整。
(3)利息按每百元日息____X分____X厘。
(4)清偿期限X20__年__x月__x日。
(5)利息支付期每月末日。
前项债权包括该债权附随的一切权利在内为赠与。
二、股票:
(1)__X股份有限公司住所:__X
(2)面额人民币__X仟____X佰元股票__X张。
(3)股票字号:______前项股票包括其利益在内为赠与。
第三条甲方于本合同成立同时,将前条所列债权及股票的权利全部即移转与乙方取得收益。(债权与股票赠与合同)
第四条甲方与债务人__X关于X20__年__x月__x日所订立的金钱借贷合同,及有关权利证明文件以及股票____X张,即日全部交付乙方收执完毕。
第五条甲方保证赠与标的债权尚有效存在,而以该债务人____X元抵销或减轻及债的消灭等原因,或其他瑕疵在前无讹。
第六条本赠与合同成立后,由甲方负责将债权赠与要旨以认证通知债务人__X.
第七条甲方对于股票的赠与,于本契约成立后,亦应负责向股份有限公司申请过户手续。
第八条乙方受赠甲方本赠与标的财产后,如甲方逝世时,乙方应负担其丧葬费的义务。
第九条乙方违反前条义务时,甲方的继承人可撤销赠与,乙方不得异议。
第十条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____X种方式解决:
(一)提交__X仲裁委员会仲裁;(债权与股票赠与合同)
(二)依法向人民法院起诉。
第十一条其他约定事项:X
本合同一式两份,当事人各执一份为凭。
赠与人(甲方):____X
受赠人(乙方):____X
20__年__月__日
赠与合同协议模板精选篇2
赠与人(甲方):____________________
受赠人(乙方):____________________
甲乙双方为父女关系,甲方自愿赠与乙方__X公司股权,并就具体赠与事宜与乙方经协商一致达成以下协议:
第一条 赠与标的物
甲方欲赠与乙方的是__X公司股权。
第二条 赠与生效的条件
1、乙方为完全民事行为能力人;
2、乙方取得大学本科学历满五年;
3、具备一定的经营管理能力;
第三条 甲方的履约期限
甲方应于乙方成就第二条约定条件之5日内向乙方交付第一条所陈述之股权。
第四条 赠与的撤销
1、乙方有下列情形之一的,甲方有权撤销赠与:
(1)严重侵害甲方或者甲方的近亲属;
(2)对甲方有赡养义务而不履行;
(3)不履行赠与合同约定的义务;
2、甲方在赠与股权变更登记之前可以撤销赠与。
第五条 乙方不得为了获取甲方所赠股权而采用不正当手段促成条件成就,否则视为条件未成就,甲方不负赠与义务。
第六条 若乙方有前述不正当行为,甲方将撤销本合同。
第七条 甲方有权根据实际情况确定赠与乙方__X公司股权的比例。
第八条 乙方在第四条抚养义务未完全履行前,非经甲方同意不得将受赠股权处分、设定典权、抵押、任何债权的担保等。
第九条 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。
甲方(签章):____________
乙方(签章):____________
签订日期:
赠与合同协议模板精选篇3
甲方(赠与人):
父亲:,身份证号:。
母亲:,身份证号:。
乙方(受赠人):
女儿:,身份证号:。
甲乙双方系父母与女儿关系。
甲方自愿出资为乙方购买房产赠与乙方,并将产权登记在乙方名下。按照合同法等有关法律规定,双方自愿达成赠与协议如下:
第一条:甲方自愿出资给乙方用于购买的房产并赠与乙方一人所有,乙方自愿接受该购房款及房产。该房产具体状况如下:
(一)该房产位于,建筑面积平方米。
(二)赠与房产的所有权证证号为。
(三)房产平面图及其四至范围参考详细图纸。
(四)土地使用权取得的方式为出让。该房产占用范围内的土地使用权随该房产一并赠与乙方一人。该房产的相关权益随该房产一并赠与乙方一人。乙方及其配偶与子女对该房产没有出让权、转卖权,该房产永远不能作为受赠人的夫妻共同财产进行分割。
第二条:甲方以乙方名义贷款,乙方及其配偶协助甲方申请办理贷款手续,甲方实际完成后续此房产的还款,无需乙方资助。此房产所有房款和税费均由甲方代乙方支付。甲方陪同乙方出面与开发商签订房产买卖合同,办理此房产相关手续并取得该房产所有权证。
第三条:甲方享有此房产的居住权、使用权,在甲方有生之年乙方不得将此房产抵押及出售。
第四条:本合同签订时,乙方已婚。根据甲方的意愿,甲方实际出资以乙方名义购买的该套房产是甲方对乙方的一人赠与,并不赠与乙方的丈夫。
第五条:本赠与合同系双方自愿申请________(乙方的丈夫)为其进行见证,并系自愿签订。
本合同自签字之日起生效。合同一式2份,甲乙双方各执1份,具备同等法律效力。
附件:
1、购房缴费单据(复印件有效)
2、房屋买卖合同书(复印件有效)
甲方(签字):
乙方(签字):
签约日期:
赠与合同协议模板精选篇4
甲方(赠与人):
乙方(受赠人):
根据《民法典》及相关法律的规定,甲乙双方就甲方赠送乙方别克商务轿车事宜达成协议如下:
一、甲方将其所有的别克商务轿车壹辆赠送给乙方;车辆的车牌号为______________________,车辆颜色为灰色,发动机号为___________________________________,车架号为_________________________。
二、自甲乙双方签字时起进行车辆交割手续,合同生效以前车辆的债权债务及违法行为由甲方承担,合同生效以后车辆的债权债务及违法行为由乙方自行承担。配合乙方办理车辆过户手续,中赠予的别克商务轿车自双方签字时在太原迎泽区交割,并在20______________年5月1日办理完过户手续。
三、合同生效后,甲方需配合乙方办理过户手续,并于20______________年5月1日前办理完毕,过户费用由乙方自行承担。(实用文书网 WeI508.coM)
四、本合同壹式贰份,双方各执壹份。自双方签字时起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
赠与合同协议模板精选篇5
甲方(赠与人)____________________住所:_________________
有效证件号码:_________________________________________
乙方(受赠人)____________________住所:_________________
有效证件号码:_________________________________________
甲方自愿将其下所有的不动产房产赠与乙方。按照合同法等有关法律规定,双方自愿达成赠与房产协议如下:
第一条、基本情况
甲方自愿将其房产赠与给乙方,乙方自愿接受该房屋。该房屋具体状况如下:
(一)座落于_____,建筑面积_____平方米;
(二)赠与房屋的所有权证证号为_____;
(三)房屋平面图及其四至范围见附件一
(四)土地使用权取得的方式
该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并赠与。
该房屋的相关权益随该房屋一并赠与。
第二条、款费
因甲方_____,此房产所购的所有房款和税费均已有乙方代甲方支付,由甲方所购该房产并取得该房产房产所有权证。经协商一致甲方愿将该房屋赠与乙方,并在乙方能办理过户手续时积极协助办理。
第三条、甲方保证房屋在此赠与合同签订前以及合同签订后一直到过户完毕期间该房屋权属状况完整和其他具体状况完整,并保证房屋不受他人合法追索。
第四条、甲方没经乙方同意不得将此房产抵押、转卖或出租给他人,否则抵押、转卖或出租行为无效。如因上述行为造成乙方不能取得赠与房产的,甲方应如数补偿或退还乙方代为支付的所有房款和代交的其他等所有税费。
第五条、甲方赠与乙方房产,本合同在双方签订经公证处公正后不可撤销。
第六条、在乙方能办理该房屋过户手续时,甲方应按约定积极协助乙方转移办理过户手续。
第七条、责任
甲、乙双方定于_____时正式办理过户该房屋,双方定于_____前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。甲方未按规定履行以上义务的,则按下列约定承担违约责任:____________________________________
第八条、甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋赠与给乙方。
第九条、本契约未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第十条、本合同自甲乙双方签订之日到公证处公证之日起生效。
第十一条、甲、乙双方在履行本合同中若发生争议,应协商解决。协商不成的,提交________仲裁委员会仲裁。
第十二条、本合同一式_____份。其中甲方留执_____份,乙方留执_____份,为公正留执公证处_____份,为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关____份。
第十三条、甲、乙双方约定补充条款如下:
附件一
文本:房屋平面图。
甲方:______________________乙方:______________________
电话:______________________电话:______________________
日期:______年_____月_____日日期:______年_____月_____日
协议范本格式 (篇2)
包干合同协议范本(篇1)
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称:制冷系统改造工程
2、工程地点:有限公司厂区内
3、工程造价:人民币万元(大写:元)
4、承包方式:包工包料(设备及材料均由乙方采购)。
5、承包内容、范围及要求:六台空调机组;冷冻水管、闸阀、过滤器;风道;水箱等招投标文件内容。
A、组合式空调机组安装:组合式空调机组生产厂家为深圳市麦克维尔空调有限公司。规格型号及性能参数按照设计要求。其中除灰、除尘配电室2台,单位冷量250W,房间总冷量125KW,风量18000(m3/h),机组冷量129.8KW,落地式机组。21、22号变频器配电室2台,单位冷量617.2W,房间总冷量170KW,风量18000(m3/h),机组冷量180KW,落地式机组。23、24号变频器配电室2台,单位冷量617.2W,房间总冷量170KW,风量18000(m3/h),机组冷量180KW,落地式机组。
B、辅材及冷冻水管安装:包括冷冻水管、各种阀门、过滤器、橡胶软接头、温度计、压力表、配电箱、电缆线、管道支架、管道保温等。
C、风道安装:包括有机玻璃钢通风管道、双层百叶风口、手动调节阀、防火手动调节阀等。
D、水箱及配套设备部分:包括排污潜水泵(排污泵生产厂家上海东方泵业(集团)有限公司,电机生产厂家为上海东方威尔电机有限公司,叶轮的材质为HT250)、截止阀、止回阀、过滤器、橡胶软接头、压力表、温度计、玻璃钢水箱(壁厚:底板20mm,侧1:20mm,侧2:16mm,侧3:12mm,侧4:10mm,顶5mm)、冷却水管、电缆线、配电箱、水箱加热装置等。
E、土建部分:包括新建制冷机房、设备基础制作安装等。
二、施工准备
(一)甲方
1.负责工程周围的疏通工作,协调乙方与甲方各部门之间的关系,保证工程施工顺利进行。
2.协助乙方办理工程开工及厂内施工所需各种手续。
3.为协调工作,甲方指定为工地代表,进行技术及安全施工监督,由物业公司及施工所在部门派安全监护人。
(二)乙方:
1.编制施工方案;施工组织设计;施工安全技术措施;施工总进度计划送发包方。
2.乙方委派
3.遵守甲方安全管理规定,与甲方签订安全协议后方可开工。
三、工程期限及要求:工程工期为45天。签订安全协议第二日为开工日期。乙方要严格按照工期要求完工,未按期完工,延期一天,扣除0.3%的工程款。如因甲方原因,不能按期完工,须经甲方认可,工期顺延。
四、工程安全和质量管理
1、施工过程中必须保证建筑物的安全。
2、施工中发生的由乙方责任造成的不安全情况和一切事故由乙方负责。
3、乙方必须遵守甲方的有关规定,与各部门配合好,服从甲方有关人员的指挥。施工区域要有警示标志、以保证安全。
4、乙方应严格按照有关施工规范进行施工,不得随意更改设计及施工方案的内容,如需变更应征得甲方同意。
5、竣工后乙方应将其所有的设备、多余材料、施工垃圾及时清理、移走,并使现场保持清洁。
6、乙方应在施工前向甲方提供主材的质量证明材料,主材样品,经甲方认可后,方可使用。
五、工程价款确定及支付
1、工程质量验收合格(签证)、工期满足合同要求,按合同价结算。未能达到合同要求,按有关规定扣罚。
2、付款方式:本工程不拨预付款。工程完工验收合格后,无质量问题,支付工程款90%,留10%为质保金,一年后,复检合格,支付余款。
3、乙方须提供17%增值税发票。
六、工程验收:按国家工程竣工验收的有关规定进行验收。
七、违约责任
(一)乙方的责任:
1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿返工。
2、由于乙方原因致使工程不能按合同规定的工期交付使用的,所造成的损失由乙方承担。
(二)甲方的责任:
1、未能按合同的规定履行自己应付的责任,竣工日期顺延。
八、纠纷解决办法:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,可向人民法院起诉。
九、附则
1、本合同一式五份,甲方四份、乙方一份。
2、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
3、本合同签订后,甲、乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充条款。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
包干合同协议范本(篇2)
甲方:
乙方:
甲、乙双方就 装饰装修工程争议事宜经平等协商后达成以下补充意见:
一、双方议定该工程总包价(一口价)由原合同小写 元修订为大写:人民币贰佰壹拾捌万零伍佰玖拾伍元整(小写: 元),该金额包含本项目内的基础施工、高层加建、开挖地下室及乙方施工效果图中与装修有关的所有费用。该工程为交钥匙工程,乙方不得再以其他任何理由要求增加工程款。负一层东侧地下室(尚未开挖)工程量及主材另计。
二、本工程的验收标准:甲乙双方在最终验收时以甲方签名的施工图纸为准;变更工程以甲方签名的《工程变更单》为准;效果图中有装修项目但图纸中没有的,以效果图为准。效果图中的家用电器、家私、窗帘、装饰品不在乙方承包范围内。
三、经双方协定,原主合同及附件条款不变,该补充协议与原签署的主合同及文件有冲突的,以本协议为准。
四、原协议中因乙方工作失误导致施工项目及材料(如橱柜、电线)遗漏预算的,由乙方自行负责(甲方概不负责补充费用)。原主合同中的洁具、灯具、大理石双方协定由甲方自行负责购买,乙方负责安装施工,甲方不另付其人工费。
五、甲方同意向乙方追加工程款人民币30万元(已包含在合同总价款2,180,595元中),该款项是高层加建、已开挖地下室部分工程款及其相应装修费用,该30万元中含5万元的艺术涂料款,甲方选择的艺术涂料的货款总额超过5万元部分由甲方另行支付。乙方合同项下的主材含主合同内及加建、挖建等增加工程等所有项目内的楼梯扶手、房间实木复合门、铁艺门、马赛克、木地板、中式橱柜、西式橱柜、衣柜等。
六、工程款的支付方式:乙方根据工程进度的需要,应在用款十天前向甲方提交申请付款报告,甲方在收到乙方的申请报告后一周内安排付款。
七、本协议一式两份,甲方双方各执一份,自双方协议签字盖章之日起生效。
八、原协议约定争议管辖作废,因主合同及本补充协议引起的争议由广州市黄埔区人民法院管辖。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包干合同协议范本(篇3)
发包人(发包方):
承包人(承包方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 工程
工程地点: 灵武市宁东镇宝丰能源项目区内
承包方式:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
开工日期:
竣工日期:
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
按约定的承包方式、承包范围等,固定总价为人民币 元(大写) (含税) ;除非发生了不可抗力,此固定总价不作调整。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包干合同协议范本(篇4)
发包方:_____________________,简称甲方
承包方:_____________________,简称乙方
企业经营者_____________________________
甲、乙双方经协商,签订本合同。
一、承包期限:____________________________
二、承包形式为下列第____种:
1.定额补贴,超亏不补,减亏全留
(1)承包期间,财政共给乙方亏损补贴__________元,其中________年________元;________年______元;_____年______元。
(2)乙方亏损超出上述定额,由乙方自行解决。解决办法为:______________________
(3)乙方亏损数额低于上述定额,低于定额的部分全部留给乙方。
2.亏损补贴,减亏分成
乙方的全部亏损,由财政给予补贴:减亏部分,由甲、乙双方按下述比例分成;________年,甲方______%,乙方______%;_____年,甲方______%,乙方______%;________年,甲方______%,乙方______%。
三、减亏留成的使用
乙方对减亏的留成,按下述比例建立生产发展、奖励、福利三项基金:_________________
四、主要经济技术指标:_________________________
五、技术改造任务:_________________________
六、固定资产的增值和维护:_________________________
七、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权_________,有权_______承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务
八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者______________为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定权。
九、违约责任:_________________________
十、对企业经营者的奖惩
奖励:_________________________
处罚:_________________________
十一、争议的解决方式:_________________________
十二、合同的`生效条件和生效日期:_________________
十三、其他事项
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包干合同协议范本(篇5)
发包单位:(以下简称甲方)联系电话:单位地址:甲方代表:_________________________________
承包单位:_(以下简称乙方)联系电话:_____________________单位地址:_____________________乙方代表:_________________________________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就乙方承包中央空调及系统工程设备安装的相关事宜,达成如下协议:
第一条乙方安装的设备规格型号及数量,以及工程概况:
1、安装工程概况:
(1)工程地点及面积:王四营;
(2)工程造价:37650元;大写(叁万柒仟陆佰伍拾元整)
(3)工程有效期限天
(4)开工日期:20__年4月9日;
(5)竣工日期:20__年4月12日;
(6)其中隐蔽工期约/天、空调主机系统工程及系统调试约/天。
2、设备情况:产品名称规格型号单位数量
(1)见附表
3、工程承包方式及施工范围;
(1)包工包料,更换机房2台水泵,室内3台风机盘管。
第二条乙方工程材料进场时,由乙方与装饰方确认并指定货物堆放地点(装饰方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。
第三条产品的安装、调试、验收:
1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。
甲乙双方商定:
(1)、20__年4月9日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;
(2)、20__年4月12日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收;
(3)、20__年4月12日之前,完成设备安装及系统的调试运转;全部中央空调工程完工及验收,与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应签定合同的补充文本加以确认。
第四条价款结算方式及期限:
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);
2叁万柒仟陆佰伍拾元整);
(1)合同签定后,甲方一次性付清。
3、以上价款含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费、含设备吊装费、不含主电源电缆费用,不含空调主机基础。
第五条双方义务及违约责任
一、甲方责任及义务:
1、工程现场甲方负责人
2、开工前_____天,甲方应为乙方入场施工创造条件,腾空场地、接通施工水
3、开工前_____天,甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;
4、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的5‰的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化或设计变更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
一、乙方责任及义务:
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;
2、除合同规定外,如果乙方没有按合同规定时间交工,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额5‰的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的5‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。
4、由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。
(三)违约责任
1、由于乙方原因,工程质量达不到标准,乙方负责反工,工程费用由乙方支付,工期不予顺延。
2、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金元。
第七条产品质量责任和售后服务条款
1.自验收之日起,工程保修期为壹年。
第八条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第九条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十条本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行完后自动终止。
第十一条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十二条本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十三条本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
协议范本格式 (篇3)
甲方:
乙方:
依据>、> 及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就 本楼顶防水工程施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、 工程概况
1、工程地点:层山小学院内
2、工程名称:层山小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水
3、工程内容:在原有基础上新做一层 SBS 改性沥青防水卷材施 工,包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝 和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。
4、二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、 包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等:
1、 选用材质:乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检 验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后 方可进场开工 。
2、单价为 45 元/平方米,共1638平方米(其中:教学楼1008平方米,餐厅楼630平方米,合计1638平方米),共计73710元。
四、 工期:20__年2月12日-20日。
五、 工程质量:
1、工程质量标准:合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计 图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合«弹性体 改性沥青防水卷材»(GB18242-20__),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。
六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米45 元。不再另计任何费用。 达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失 的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时, 由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发 包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
七、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
八、其他事项:
1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协 商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式两份,经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章): 乙方(签字):
年月日:
协议范本格式 (篇4)
股权赠与协议
甲方(赠与方):
身份证号码:
住址:
电话:
乙方(受赠人):
身份证号码:
住址:
电话:
甲乙双方以携手合作,共同促进
有限公司(以下简称公司)的发展以及为了激励乙方更好的工作,明确双方的权益和责任为宗旨,依据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律之规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订《股权赠与协议》,以求共同恪守:
一、公司概况
公司由XX注册为法人,XX共同发起设立,由XX出资并拥有公司百分之百股权,为促进公司经营甲方愿意将部分股权赠与参加公司管理的人员。
二、双方的权利义务
1、甲方同意将赠予股权赠予给乙方,乙方也同意受让前述赠予股权。该赠予于本协议生效起生效。
2、自本协议生效起,乙方享有按受赠股权比例取得公司利润分红的权利,但无需承担公司的亏损。
3、自本协议生效起,乙方享有对公司管理决策的建议权,并继续依照公司的管理制度行使管理权,但不享有公司股东依章程享有的表决权、决策权。
4、自本协议生效起,必须履行管理公司经营的义务,如不履行甲方有权书面通知乙方撤销股权赠与协议。
5、如因乙方过错导致公司经营不善或造成损失,经过公司股东会同意并形成书面决议,有权要求乙方承担相应的经济赔偿损失,甲方也有权单方决定收回乙方的股权。
6、如乙方存在以下行为时,甲方有权终止本协议,收回乙方的股权:
a)、乙方不在公司任职,包括但不限于辞职、离职、劳动合同终止、被公司解聘等;
b)、乙方违反法律、法规、规章、政府相关规定;
c)、乙方违反公司章程、规章制度、劳动合同、保密协议、公司决议等对乙方具有约束力的文件条款;
d)、自行或与他人合伙经营与公司经营范围一致的、类似的、相关的、或上下游业务;
e)、将公司的进货渠道、销售渠道、进货价格、出货价格、客户名单、技术等商业秘密的泄露给任何与当次交易无关的第三人;
f)、违反公司的规定,向供应商或客户收取好处费、回扣、佣金、购物卡、现金、保险单、美容保健卡、旅游考察、招待费报销等物质或非物质的商业贿赂;
g)、实际控制第三人与公司进行交易;
h)、其它损害公司和/或甲方利益的行为。
三、保密义务
本协议签订前或签订后,协议生效前或生效后或协议终止后,不管双方是否继续合作,双方均应对本公司和协议所涉及的一切内容进行保密。如因泄密行为导致甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。
四、利润分享
1、乙方按自身股权比例分享公司所有经营项目的利润。
2、公司形成的股份及孳生物为公司的共同财产,乙方应按其比例共有。
五、协议变更和终止
1、本协议的变更必须经双方共同协商,并订立书面变更协议,如协商不能达成一致,本协议继续有效。
2、双方一致同意终止本协议的履行时,需订立书面协议,经双方签字或盖章后方可生效,股权自动回归甲方。
3、本协议生效后,乙方如不愿与甲方继续合作经营公司,股权自动回归甲方,本协议终止。
六、违约责任
1、本协议正式签订后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的即构成违约。违约方应负责赔偿其违约行为给守约方造成一切直接经济损失。
2、未经甲方书面同意,乙方不得将股权转让或赠与给甲方以外的任何第三方,否则需赔偿甲方10万元违约金。
3、任何一方违约时,守约方有权要求违约方继续履行本协议。
七、适用的法律及争议的解决
本协议适用中华人民共和国的法律,凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决,如协商不成,任何一方都有权向公司所在地的人民法院提起诉讼。
八、协议的生效及其他
本协议经双方签字或盖章后生效,本协议正本一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):
身份证号:身份证号:
年月日
协议范本格式 (篇5)
委托方: (以下简称甲方)
承运方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及货物运输的有关规定,甲乙双方经过协商,现就乙方向甲方提供运输服务事宜达成一致,特签订本合同共同遵守。
一、服务范围
乙方为甲方提供货物全国门到门运输以及货物门到港运输的承运服务。
二、服务期限
从 年 月 日 起 至 年 月 日 止。
三、服务的确认
1、乙方通过电话、传真、邮件等接受甲方委托。
2、达成委托后,甲方应按乙方要求及时将运输所需全部手续交给乙方。
3、乙方接受甲方委托后应该及时开据工作单,如甲方需要投保一并办理保险手续。
四、货物保险
本合同采用甲方委托乙方办理保险并付费的保险方式。
五、结算方式及时间。
1、乙方按照经双方确认的收费标准及收费内容进行收费;(详见合同附件---伟邦货运有限公司运价表)
2、乙方每____天与甲方进行业务结算,甲方收到乙方所提供的(运费结算账单)明细后3天内要与乙方进行核对和确认,3日内不反馈信息视同认可,确认后的2天内以现金或支票及汇票方式支付给乙方最新承运合同范本最新承运合同范本。甲方如延迟付款的,按拖欠服务费数额的1%/天向乙方支付滞纳金,且乙方及关联公司有权留置甲方货物。
3、当乙方提供的服务价格发生变化,应提前3天以书面形式通知甲方并得到甲方认可,否则仍按本合同附件一所列价格体系执行。
六、甲方的权利义务
1、甲方有权要求乙方按委托的时间。地点。方式将货物运送到目的地。在办理提货。发货手续之前,甲方有权变更或取消委托内容,因此而产生的费用由甲方承担。
2、甲方有权要求乙方随时提供甲方所委托业务的进展情况,服务过程中的信息。甲方自己包装时,有义务按国家有关承运货物包装标准进行包装。
3、甲方有义务正确填写工作单,详细。准确地注明目的地址,收货人的姓名和联系电话。
4、甲方应该按合同约定时间同乙方进行结账
最新承运合同范本合同范本。
5、甲方为防范事故要求乙方专人专车押送,特殊包装,绕道行驶。配备器材等额外产生的费用,由甲方另行支付。
6、甲方委托承运的货物必须符合国家的安全规定及其它要求,不得夹带危险品和其它易腐蚀。易污染货物以及禁限运货物行为。
七、 乙方的权利义务
1、乙方应按合同要求及时为甲方提供安全运送货物服务。
2、乙方有为甲方保守商业秘密的义务,并向甲方反馈信息。
3、乙方提供的服务车辆必须证件齐全有效,技术状况良好。
4、在甲方单方违约的情况下,乙方有权暂停执行甲方委托的业务并有权要求甲方承担违约责任。
5、对于委托乙方包装的货物,甲。乙双方在办理货物交接时应该共同检验货物外观和数量是否完好并确认,乙方对货物的内在功能的好坏不负责。
6、甲方自行包装的货物,在外包装完好无损的情况下,乙方对内在货物的数量和内在的功能的好坏不负责。
7、乙方无义务审查甲方包装是否符合承运要求。但当乙方发现货物的包装。体积等不符合乙方要求时,乙方有权要求甲方改正直至拒绝承运。
八、违约责任
1、甲方未按约定时间和要求备好货物,货物晚点责任由甲方承担,甲方应赔偿乙方因此而受到的损失。
2、货物到达后无人收货或拒绝收货,造成的货物破损和晚到责任由甲方承担,甲方应承担货物到达后无人收货或拒绝收货所产生的仓储、保管和调货的一切费用最新承运合同范本最新承运合同范本。
3、对于甲方自行包装货物,在交接时货物外包装完好而内装货物毁损,短少或灭失的损失由甲方承担。
4、因甲方指定的收货人迟延或拒绝收货所造成的损失由甲方承担。
5、甲方自行配备货物押运人员的,货物一切风险由甲方承担。
6、由于甲方错误提供收货人地址,收货人姓名或联系电话等信息,导致货物运送延误等损失,甲方承担责任。
7、甲方因下列过错,造成人员伤亡和设备损坏的,由甲方承担赔偿责任。
(1)在委托的货物中故意夹带危险品和其它易腐蚀。易污染货物以及禁。限运货物等行为;
(2)由于货物包装缺陷产生破损,致使其他货物或运输工具,机械设备被污染腐蚀。损坏,造成人员伤亡的,甲方应承担赔偿责任。
(3)因甲方匿报货物品名,重量等,造成航空,铁路及国家安检部门对乙方的罚款及费用。
(4)甲方错用包装。储运标志所造成的货物损失的。
(5)当收货人收货签收后,该货物的灭失,短少,变质,污染。损坏等一切风险随之转移到收货人处,乙方不再承担责任。因收货人迟延或拒绝收货物的,一切风险自合同约定应收货时间而转移。
九、乙方责任
1、因乙方责任将货物错送或错达收货人,应将货物无偿运到指定的收货人。
2、甲方委托乙方保险发生事故,乙方协助甲方理赔,乙方以保险公司的赔偿数额为限承担责任(全部赔偿),甲方要积极配合乙方出据索赔的相关资料,索赔资料齐全最长理赔期为15-30天。
3、甲方未通过乙方投保的货物发生事故的,乙方按照__________________________________________赔付,甲方自行投保的,乙方不承担被第三方追偿的责任最新承运合同范本合同范本4、门到港服务因货场。铁路。机场原因及不可抗力所造成的损失,乙方不承担赔偿责任,但乙方有义务协助甲方进行索赔。
十、其它
1、因不可抗力,双方互不承担责任。
2、因货物的自然属性合理损耗或性质变化,乙方不承担责任。
3、合同期内任何一方不得擅自变更或解除。如确有特殊原因不能继续履行或需变更时,需双方同意,要变更或解除必须提前一个月与对方协商,双方达成一致方可变更。
4、由于不可抗力事故直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇不可抗力事故的一方,应立即将事故情况书面通知对方,并提供事故详情及合同不能履行,或者部分不能履行。或者需要延期履行合同的责任。或延期履行合同。
5、变更或解除运输合同,应当以书面形式提出或答复最新承运合同范本最新承运合同范本。
十一、本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十二、其他未尽事宜,双方可另行协商,达成的协议作为本合同的附件,附件与全合同具有同等的法律效力。
本合同一式两份,甲乙双方务执一份,签章后即可生效,望甲乙双方共同遵守,未尽事宜,在今后的合作中具体协商。
甲 方: 乙 方:
代表人: 代表人:
地 址: 地 址:
电 话: 电 话:
传真: 传真:
协议范本格式 (篇6)
印刷合同协议范本(精选篇1)
出租方:
承租方:
签定地址:
签定时间:______年____月____日
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利义务关系,经双方协商一致,签定本合同。
第一条 租赁厂房
出租方出租七里经塘厂房
第二条 租赁期限租赁期限为壹年零贰个月,出租方从 20__ 年 11月 1日起将交付承租方使用至 20__年 12月 31日止收回。
第三条 租金
1、租金
2、承包方租期内一切费用(房产税、土地使用税等)自负(不包括租金每年95713元)。
第四条 租赁期间的租赁厂房维护
厂房维护由承租方负责。
第五条 出租方与承租方的变更
1、 在租赁期间,承租方不准将厂房转租给第三方承租使用。
2、 如果承租方需要厂房改动,必须要经过出租方同意方可改动。
第六条 违约责任
1、 如果承租方中途终止合同,应提前2个月通知出租方。
2、 租赁期内承租方中途终止合同,出租方与承租方协商赔偿损失。
第七条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,有当事人双方协商解决。协商不成,双方同意永康仲裁委员会仲裁。
第八条 其他约定事项
承租方租期满后,要保证所有的设施完好,建设设施一律不准拆迁。
第九条本合同在规定的租赁期届满前60日内,双方如愿延长租赁期,应重新签定合同。
本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,经合同双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同共有同等效力。
本合同一式两份,合同双方各执一份。
出租方(章) 承租方(章)
单位地址: 单位地址:
法人代表: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
印刷合同协议范本(精选篇2)
甲方: 乙方:
甲乙双方经友好协商,兹就甲方委托乙方制作甲方达成以下协议:
项目名称:
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定,经甲、乙双方共同协商签定本合同,以资共同严格履行。
1、付款方式:货款按甲方要求时间点验收合格后付清。
2、交货时间:按甲方宣传时间点要求交货。
印刷质量标准
1、甲方应认真审核设计制作文件,经甲方确认后开印。甲方确认后,若仍有错误,乙方不承担任何责任及费用;若甲方要求改版,其损失费用由甲方承担。乙方根据甲方设计制作图文印刷如有问题,乙方不负责任。
3、乙方应严格按照甲方制作工艺要求,如因乙方原因导致印刷品出现质量问题或与清样内容不符,甲方有权拒收产品;乙方应按甲方的制作要求进行更改或重新制作,费用由乙方承担。
4、任何一方违反本合同条款,另一方有权终止合同的履行,保留索赔违约金和由此造成的一切经济损失的权力,并按《中华人民共和国民法典》及有关法律规定,由违约方承担经济和法律责任。
5、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。未尽事宜双方协商解决,协商不成,由仲裁机构仲裁。
甲方: 乙方:
签字: 签字:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
印刷合同协议范本(精选篇3)
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方设计印刷甲方广告宣传品如下项目,为了明确设计、印刷细节及双方责任义务,特签定本合同,以便共同遵守。
一、印刷项目、要求与印刷费用(共计5个项目)
1、企业形象宣传册
①成品规格:大度00开,00cm×00cm
②总P数:00P(含封面封底)
③印刷用纸:封面封底:300g;内页:200g铜版纸
④印刷工艺:封面封底覆哑膜、封面局部UV或者烫银;内页加专色银印刷 ⑤装订方式:锁线胶装
⑥印刷数量:0000册
⑦印刷单价:00.00元/册
⑧小计:00000元
2、国内宣传册
①成品规格:大度00开,00cm×00cm
②总P数:00P(含封面封底)
③印刷用纸:封面封底与内页均为250g铜版纸
④印刷工艺:4C,封面封底覆哑膜、封面局部烫银
⑤装订方式:骑马钉装订
⑥印刷数量:00000册
⑦印刷单价:0000元/册
⑧小计:000元
3、出口单页封套
①成品规格:00cm×00cm,插页用耳朵高0cm以上②印刷用纸:250g铜版纸
③印刷工艺:4C,封面封底覆哑膜
④印刷数量:00000个
⑤印刷单价:000元/个
⑥小计:0000元
二、智力服务费
乙方负责以上印刷项目涉及到的图片整理拍照、文案撰写和平面设计工作,甲方给予乙方(除印刷费用之外)的独立费用 00000元 作为智力服务费。
三、合同总金额
本合同总金额为 RMB00000元(大写:壹贰叁肆伍万仟元整)。
四、付款方式:
合同签定,甲方即支付乙方 00000元 作为合同预付款;待乙方设计完稿以上项目,甲方签字认可委托乙方正式印刷时,支付乙方进度款 00000 元;余下尾款 09000 元 ,待乙方印刷完毕,交货给甲方后5个工作日内支付。
五、甲乙双方权利与义务
1、乙方负责以上项目产品的拍照、文案撰写与平面设计工作,乙方本着专业、诚信的原则,需对甲方相关图片质量及其他专业细节负责,确保整体设计与图片质量;
2、甲方有责任配合乙方进行相关资料的收集与整理,并提供给乙方电子文档的产品介绍性文案资料;
3、甲方享有设计稿件的修改权与签字认可权,甲方在未对设计稿件签字认可前,乙方无权进行后期制作,由此产生的一切损失由乙方独立全部承担;
4、印刷之前,甲方应对所有设计稿件中的文字、图片细节等进行认真审核、校对,并签字确认。一旦甲方签字认可,乙方印刷之后,发现文字或图片错误,由此导致的一切损失由甲方承担全部损失。
六、交货时间
印刷品交货时间为甲方签字确认所有稿件,同意乙方开始印刷后10天内。
七、其他事宜
八、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力,双方签字盖章后生效。
甲方:某某某某某某某有限责任公司
甲方代表(签字):
联系电话:
年 月 日 某某某某某某某有限责任公司 乙方代表(签字): 联系电话: 年 月 日 乙方:
印刷合同协议范本(精选篇4)
甲方:_______________
乙方:_______________
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就宣传画册设计、印刷事宜,双方经协商一致,签订本合同,并信守执行:
一、甲方委托:为其公司设计、印刷。
二、甲方设计、印刷要求为:画册规格____,颜色要求,画册总页数为,采用纸张要求为____,封面要求为
三、委托设计费用:500元。印刷费用价格为:人民币3.65元/册,(大写:叁元陆角五分)
四、双方协商约定:乙方于____年____月____日印刷完毕并交付甲方
五、付款方式:
乙方为甲方免费设计封面,甲方确定采纳后,支付乙方设计费:500元。乙方为甲方设计出印前稿件。甲方为乙方支付印刷费:元后,乙方在5日内将画册印刷完毕交与甲方。
六、双方权利于义务:
甲方权利:
1.甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业
文化内涵和具体使用要求。
2.甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3.甲方在付清所有设计、印刷费用后有权享有设计作品的所有权利;
甲方义务:
1.甲方按照合同约定支付相关费用;
2.甲方有义务提供有关企业资料或其它有关资料给乙方;
乙方权利:
1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料、图片、文字供乙方设计参考;
2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3.乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品;
乙方义务:
1.乙方需按照甲方的要求进行作品设计。为保证甲方企业形象,乙方应保证内容的正确、排版及文字的正确无误,英文翻译的准确,乙方以甲方最终签字确认稿为准。
2.乙方需按照合同约定的时间按时、按约定的印刷件数交付甲方。
七、违约责任:
1.甲方应在双方约定的时间内及时付给乙方设计、印刷费用,不得拖延付款时间,不得变更双方的约定的合同金额和款项。
2.乙方应按照双方按本合同条款以及约定的要求设计印刷宣传画册,并按约定的时间将画册交付甲方。乙方推迟交货时间,按每天3%付给甲方违约金。
八、本合同由甲乙双方签字盖章,以双方签字日期为生效日。
本合同共份,甲方持份,乙方持份,均具有同等法律效力。双方如有争议,协商解决,协商解决不了的,则由当地法院解决。
甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________
甲方签名:________________乙方(签名):________________
电话:________________电话:________________
印刷合同协议范本(精选篇5)
需方: (以下简称甲方)
供方: (以下简称乙方)
经双方协商,甲方委托乙方承印以下《传承----二十四孝》画册,根据《中华人民共和国合同法》相关规定,特签署本合同。
一、 合同内容:
1、承印《传承----二十四孝》画册(一下简称画册),数量总计9000本(精装20__本;普通胶状7000本),9000本画册均采用胶状锁线装订。
2、画册内页均采用157克铜版纸双面彩色印刷,内页共计64P。
3、精装20__本封皮采用硬壳精装覆膜,封皮“传承”二字等部分做烫银处理,封皮下半部分剪纸图案及封底剪纸图案均采用UV特殊工艺。普通胶状7000本封皮采用250克铜版纸彩色印刷覆膜,(注:普通胶状封皮有5CM书舌);封皮下半部分剪纸图案不允许装订在书脊部分。
4、9000本画册内页第一页均采用黄色特种纸装订。
二、合同金额:
共计人民币( 大写 ) (小写 )¥ 元。
三、付款方式:
1、银行转帐或现金支付。
2、本合同签订后,甲方支付乙方制作定金,人民币(大写)
(小写)¥元。
3、交齐货验收合格,甲方转帐或现结付清余款。金额为人民币¥ 元(大写:( )。
四、交货方式:
交货方式:物流发货,物流公司选为长信物流公司;
发往地点:陕西省子洲县志宽印务;___宽收货,电话:15909288955
五、交货时间:
乙方收到甲方支付的预付货款后,确定成稿文件,乙方开始制作,并于签订合同起 得天前货交给甲方。
六、印刷质量标准:
1、乙方根据甲方提供的文件审核是否符合核印刷要求,并承印。
2、验货标准以甲乙双方共同确认的成稿文件,(打样,仅供校对文字和图片内容,颜色成品按成稿文件的CMYK色值为准)为准。
3、乙方必须按合同要求按时按质按量完成甲方交付的拼版及印刷任务。
4、彩色印刷品的颜色需和小样的颜色一致,范围正负应不超过稿件的5%,套印允许误差应小于0.2mm。
5、甲方对印刷质量有任何异议,须在交货后三个工作日内提出。
七、违约责任:
1、甲乙双方应严格遵守本合同的有关条款,此合同未尽事项,应由甲乙双方友好协商解决。
2、乙方如未按合同约定的质量和标准及数量完成印刷任务并交付甲方的,则须按照甲方当期已付款项的双倍返还甲方。
4、若任何一方违反本合同并协商无效,另一方均可向当地人民法院提起诉讼。
5、因不可抗力导致合同无法执行的情况,双方应友好协商延期履行,协商不成或确实无法继续履行的,任何一方均不承担违约责任。
本合同壹式两份,甲乙双方各持对方签字盖章合同一份,均具有同等的法律效力。
甲方代表签名:
乙方代表签名:
身份号:
身份证号:
地址:
地址:
电话:
电话:
年 月 日
年 月 日